Umowa na świadczenie usługi pomocy technicznej
- Prawo
zamówienia
- Kategoria
umowa
- Instrukcja
Należy uważnie przeczytać cały szablon umowy przed rozpoczęciem jego wypełniania. W pierwszej kolejności należy określić rodzaj świadczonych usług i wpisać go w odpowiednie miejsca w tytule oraz treści umowy. Następnie należy uzupełnić datę i miejscowość zawarcia umowy. Kolejnym krokiem jest wpisanie pełnych danych Zamawiającego, wliczając w to nazwę firmy, siedzibę, numer KRS, NIP, REGON oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę. Analogicznie należy postąpić z danymi Wykonawcy. W polu uzasadnienie zawarcia umowy należy krótko opisać powód zawarcia umowy. W paragrafie pierwszym należy szczegółowo opisać przedmiot umowy, wliczając w to dokładny opis usług, nazwę i numer załącznika, harmonogram prac, listę dokumentów z pierwszeństwem oraz miejsce realizacji. W paragrafie drugim należy określić oświadczenia i obowiązki zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającego. Paragraf trzeci powinien zawierać termin realizacji usługi, informacje o raportowaniu opóźnień, procedurę akceptacji raportu końcowego oraz ewentualne raporty miesięczne. W paragrafie czwartym należy określić zasady obliczania wynagrodzenia, sposób jego obliczenia, stawkę VAT, podstawę wystawienia faktur, sposób dokonywania płatności, termin płatności oraz termin wystawienia faktur. Paragraf piąty dotyczy poufności informacji, a szósty - czasu obowiązywania umowy. W paragrafie siódmym należy określić kary umowne za opóźnienie w realizacji, inne kary umowne, maksymalną wysokość kar umownych oraz zasady odszkodowania. Paragraf ósmy dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a dziewiąty - odpowiedzialności cywilnej. W paragrafie dziesiątym należy określić przypadki odstąpienia od umowy. Paragraf jedenasty określa przedstawicieli stron, zasady kontaktów i formę korespondencji. W paragrafie dwunastym należy określić zasady przeniesienia praw autorskich. Paragraf trzynasty dotyczy rozwiązywania sporów, a czternasty - zasad zmiany umowy. Paragraf piętnasty opisuje rękojmię i odpowiedzialność z jej tytułu. W paragrafie szesnastym, postanowieniach końcowych, należy wymienić załączniki, prawo właściwe, postanowienia nieuregulowane oraz ilość egzemplarzy umowy. Na końcu dokumentu obie strony, Zamawiający i Wykonawca, powinny złożyć podpisy wraz z imieniem i nazwiskiem. Należy również pamiętać o dołączeniu wszystkich wymienionych w umowie załączników i wymienić je na końcu dokumentu.
- Dane
adresy do korespondencji, data, data wejścia w życie i czas obowiązywania umowy, dodatkowe postanowienia dotyczące dokumentów, dodatkowe postanowienia dotyczące przedmiotu umowy np. harmonogram, dział, forma korespondencji, forma zabezpieczenia, ilość egzemplarzy, imię, informowanie o opóźnieniach, inne kary umowne, kary umowne za opóźnienie, krs, lista dokumentów z pierwszeństwem, lista załączników, maksymalna wysokość kar umownych, miejsce realizacji przedmiotu umowy, miejscowość, nazwa dokumentu, nazwa firmy, nazwisko, nieważność postanowień, nip, numer załącznika, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, odszkodowanie, okres rękojmi, opis przedmiotu umowy, opóźnienie w realizacji, oświadczenia i obowiązki wykonawcy, oświadczenia i obowiązki zamawiającego, podstawa wystawienia faktur, postanowienia nieuregulowane, prawo właściwe, procedura akceptacji raportu końcowego, przedstawiciele stron, przeniesienie praw autorskich, przypadki odstąpienia od umowy, raport końcowy, raporty miesięczne, regon, rodzaj usługi, rozwiązywanie sporów, sposób dokonywania płatności, sposób obliczenia wynagrodzenia, sąd rejonowy, termin płatności, termin realizacji usługi, termin wystawienia faktur, ubezpieczenie oc, ulica, usuwanie wad, uzasadnienie zawarcia umowy, wyczerpanie roszczeń, wyjątki od zasady poufności, wysokość zabezpieczenia, zasady obliczania wynagrodzenia, zasady poufności, zasady zmiany umowy, załączniki, zmiana adresu, zmiana stawki vat, zwrot zabezpieczenia
Umowa na świadczenie usługi pomocy technicznej reguluje szczegóły świadczenia określonej usługi przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. Dokument zawiera m.in. opis przedmiotu umowy, oświadczenia i obowiązki Stron, termin realizacji, wynagrodzenie, poufność informacji, kary umowne oraz postanowienia końcowe.
UMOWA
na świadczenie [RODZAJ USŁUGI]
niniejsza Umowa zawarta dnia [DATA] roku, w [MIEJSCOWOŚĆ] pomiędzy:
[NAZWA FIRMY] z siedzibą w [MIEJSCOWOŚĆ], przy ul. [ULICA], wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [SĄD REJONOWY], [DZIAŁ] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [KRS] NIP: [NIP], REGON: [REGON], reprezentowanym przez: [IMIĘ] [NAZWISKO] zwanym dalej "Zamawiającym",
a
[NAZWA FIRMY] z siedzibą w [MIEJSCOWOŚĆ], przy ul. [ULICA], wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [SĄD REJONOWY], [DZIAŁ] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [KRS] NIP: [NIP], REGON: [REGON], reprezentowanym przez: [IMIĘ] [NAZWISKO] zwanym dalej "Wykonawcą",
zwani dalej łącznie "Stronami"
Mając na uwadze fakt, że:[UZASADNIENIE ZAWARCIA UMOWY],
Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:
§1Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a ten przyjmuje do wykonywania, [RODZAJ USŁUGI] [OPIS PRZEDMIOTU UMOWY].
2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu Umowy określa [NAZWA DOKUMENTU] stanowiący Załącznik nr [NUMER ZAŁĄCZNIKA] do niniejszej Umowy.
3. [DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UMOWY NP. HARMONOGRAM].
4. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa:[LISTA DOKUMENTÓW Z PIERWSZEŃSTWEM].
5. [DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW].
6. [MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY].
§2Oświadczenia i obowiązki Stron
1. [OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY].
2. [OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO].
§3Termin realizacji Umowy
1. [TERMIN REALIZACJI USŁUGI].
2. [INFORMOWANIE O OPÓŹNIENIACH].
3. [RAPORT KOŃCOWY].
4. [PROCEDURA AKCEPTACJI RAPORTU KOŃCOWEGO].
5. [RAPORTY MIESIĘCZNE].
§4Wynagrodzenie
1. [ZASADY OBLICZANIA WYNAGRODZENIA].
2. Strony ustalają wynagrodzenie:[SPOSÓB OBLICZENIA WYNAGRODZENIA].
3. [ZMIANA STAWKI VAT].
4. [PODSTAWA WYSTAWIENIA FAKTUR].
5. [SPOSÓB DOKONYWANIA PŁATNOŚCI].
6. [TERMIN PŁATNOŚCI].
7. [TERMIN WYSTAWIENIA FAKTUR].
8. [WYCZERPANIE ROSZCZEŃ].
§5Poufność informacji
1. [ZASADY POUFNOŚCI].
2. [WYJĄTKI OD ZASADY POUFNOŚCI].
§6Czas obowiązywania Umowy
1. [DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY].
§7Kary umowne
1. [OPÓŹNIENIE W REALIZACJI].
2. [KARY UMOWNE ZA OPÓŹNIENIE].
3. [INNE KARY UMOWNE].
4. [MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KAR UMOWNYCH].
5. [ODSZKODOWANIE].
§8Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. [WYSOKOŚĆ ZABEZPIECZENIA].
2. [FORMA ZABEZPIECZENIA].
3. [ZWROT ZABEZPIECZENIA].
§9Odpowiedzialność cywilna
1. [UBEZPIECZENIE OC].
§ 10Odstąpienie od Umowy
1. [PRZYPADKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY].
§ 11Przedstawiciele Stron i zasady kontaktów
1. [FORMA KORESPONDENCJI].
2. [ADRESY DO KORESPONDENCJI].
3. [ZMIANA ADRESU].
4. [PRZEDSTAWICIELE STRON].
§ 12Prawa autorskie
1. [PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH].
§ 13Rozwiązywanie sporów
1. [NIEWAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ].
2. [ROZWIĄZYWANIE SPORÓW].
§ 14Zmiana Umowy
1. [ZASADY ZMIANY UMOWY].
§ 15Rękojmia
1. [ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI].
2. [OKRES RĘKOJMI].
3. [USUWANIE WAD].
§ 16Postanowienia końcowe
1 [ZAŁĄCZNIKI].
2. [PRAWO WŁAŚCIWE].
3. [POSTANOWIENIA NIEUREGULOWANE].
4. [ILOŚĆ EGZEMPLARZY].
[IMIĘ] [NAZWISKO] [IMIĘ] [NAZWISKO]Zamawiajacy Wykonawca
Załączniki:[LISTA ZAŁĄCZNIKÓW]
Umowa na świadczenie usługi pomocy technicznej określa warunki świadczenia usługi oraz prawa i obowiązki Stron. Dokument zawiera kluczowe informacje dotyczące przedmiotu umowy, terminów, warunków finansowych oraz innych istotnych aspektów współpracy.